APPALTO PUBBLICO A CORPO MA CORRISPETTIVO A MISURA, SENZA RIBASSO D'ASTA, PER I LAVORI IMPREVISTI E IMPREVEDIBILI
dott.ssa L. Tosi (Pres. Rel.); dott. L. Boccuni; dott.ssa L. Torresan
Sent. 27.1.2020, n. 135/2020
NEL CASO IN CUI
eseguito un appalto pubblico e iscritte apposite riserve, l’appaltatore agisca contro il committente per il corrispettivo delle lavorazioni non previste o eseguite con modalità diverse rispetto a quelle di progetto e resesi necessarie in corso d’opera, sentendosi pero’ eccepire la natura del contratto “a corpo” e la conseguente immodificabilita’ del corrispettivo pattuito,
IL GIUDICE
considerato che, in tema di appalto di opere pubbliche
- pur essendo il prezzo “a corpo” fisso e invariabile, l’appaltatore ha diritto ad un compenso ulteriore tanto per i lavori aggiuntivi eseguiti su richiesta del committente o per effetto di varianti, da calcolarsi “a misura” limitatamente alle quantita’ variate (Cass. n. 22268/2017; Cass. n. 9246/2012), quanto per le lavorazioni rese necessarie da cause impreviste e imprevedibili, anche in mancanza di una formale variante (art. 25 lett. b l. 109/1994);
- gli artt. 134 e 136 d.p.r. 554/99 dettano i criteri per liquidare detto maggior compenso;
- il ribasso d’asta non va applicato ai compensi per opere non previste nel contratto a corpo, considerato che l’appaltatore per ragioni imprevedibili si trova a dover soccorrere necessità esecutive diverse e maggiori,
HA RITENUTO
di accogliere in parte la domanda dell’attore.
(a cura di Riccardo Barolo)
Massime ulteriori:
CONSEGUENZE DEL RITARDO NELLA CONSEGNA DEL DURCINTERESSI E RIVALUTAZIONE SUGLI IMPORTI INDICATI NELLE RISERVE
LA MERA APPARTENENZA AL SETTORE DEGLI APPALTI PUBBLICI NON PROVA LA CHANCE DI OTTENERE COMMESSE
Inserito il 13.05.2022
|